कोर्स
निःशुल्क OpenConstructionERP में कोर्स। हर कार्य ERP में एक काल्पनिक प्रोजेक्ट पर किया जाता है, और हर उत्तर की जाँच हल किए गए समाधान से होती है।
निःशुल्क कोर्स 25
हर एक एक देश के लिए संपूर्ण कोर्स, एस्टिमेट से पहले भुगतान और बदलाव तक। निःशुल्क पूर्णता प्रमाणपत्र।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishJCT SBC/Q 2024Tallowgate Works: निविदा से पहले मूल्यांकन तकआप Tandlewick Construction के QS हैं, जो Tallowgate Works के मुख्य ठेकेदार हैं। यह Ancoats, Manchester में चार मंज़िला शेल-एंड-कोर कार्यालय भवन है, जो JCT SBC/Q 2024 के अंतर्गत Quayfold Developments को दिया गया है। Tandlewick की अनुमानक Hannah ने शुद्ध दरें और प्रारंभिक व्यय (Preliminaries) तैयार कर दिए हैं; आप उन्हें निविदा में बदलते हैं, ड्राई लाइनिंग का पैकेज खरीदते हैं, पहले महीने का मूल्यांकन करते हैं और पहले वेरिएशन (Variation) का मूल्यांकन करते हैं। ड्राई लाइनिंग की कीमत निकालिए, निविदा राशि बनाइए, तीन उप-ठेका बोलियों को लेवल कीजिए और पैकेज प्रदान कीजिए, प्रतिधारण राशि और VAT के साथ अंतरिम मूल्यांकन 1 तैयार कीजिए, फिर आर्किटेक्ट के पहले वेरिएशन का मूल्यांकन करके अनुबंध राशि को आगे बढ़ाइए। हर आँकड़े को केस लेजर से दोबारा जाँचा जाता है, और जो भी गलत उत्तर किसी ज्ञात गलती से मेल खाता है, उसका नाम बताया जाता है। सीखने का परिणाम: आप प्रारंभिक व्यय, जोखिम या VAT को दोहराए बिना शुद्ध लागत से यूके ठेकेदार की निविदा बना सकते हैं, अधूरी बोली को लेवल करके पैकेज प्रदान करने का औचित्य बता सकते हैं, अंतरिम भुगतान और उसकी सूचना तिथियों पर SBC की प्रतिधारण राशि और VAT कर-बिंदु (tax point) लागू कर सकते हैं, तथा क्लॉज़ 5.6 के मूल्यांकन नियमों (Valuation Rules) के अंतर्गत वेरिएशन का मूल्यांकन कर सकते हैं।
संयुक्त राज्य · EnglishCorvennick Building फ़िट-आउट: बोली से पहले परिवर्तन आदेश तकजुड़े हुए कार्यों का एक निःशुल्क, संपूर्ण कोर्स, ERP में लगभग दो घंटे का। आप Sacramento, California के सामान्य ठेकेदार (General Contractor) Pellcrest Builders में अनुमानक और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तीन मंज़िला कार्यालय किरायेदार-सुधार (tenant improvement) की कीमत निकालिए, सामान्य शर्तों (general conditions), शुल्क, बीमा और स्तरीय बॉन्ड के साथ एकमुश्त बोली बनाइए, फ्रेमिंग और ड्राईवॉल की तीन बोलियों को लेवल करके पैकेज प्रदान कीजिए, California की प्रतिधारण सीमा (retention cap) के अंतर्गत मानक G702/G703 प्रारूप में पहला मासिक भुगतान आवेदन तैयार कीजिए, और पहले परिवर्तन आदेश (change order) की कीमत निकालकर उसे निष्पादित कीजिए। G702 और G703 The American Institute of Architects द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ों के नाम हैं; यह कोर्स AIA से संबद्ध नहीं है, न उसके द्वारा समर्थित है, और इसमें AIA के किसी फ़ॉर्म का पाठ उपयोग नहीं हुआ है। कोर्स के अंत तक आप लागत से बॉन्ड तक California की एकमुश्त बोली बना सकते हैं, उप-ठेका पैकेज को लेवल करके प्रदान कर सकते हैं, सही ग्रहणाधिकार त्याग-पत्र (lien waiver) के साथ 5% प्रतिधारण सीमा के भीतर G702/G703 प्रारूप का आवेदन बना सकते हैं, और अनुबंध के मार्कअप पर परिवर्तन आदेश की कीमत निकाल सकते हैं। हर आँकड़े को केस लेजर से दोबारा जाँचा जाता है, और जो भी गलत उत्तर किसी ज्ञात गलती से मेल खाता है, उसका नाम बताया जाता है।
जर्मनी · DeutschKita Erlengrund: मात्रा-सूची (LV) से पहले पूरक आदेश (Nachtrag) तकआप सामान्य ठेकेदार Tessenrode Bau GmbH में कैलकुलेटर/अनुमानक हैं। Hollenwerder शहर (Niedersachsen) VOB/A के तहत चार समूहों वाले नए डे-केयर केंद्र (Kita) की सार्वजनिक निविदा निकालता है। आप मात्रा-सूची (Leistungsverzeichnis, LV) की कीमतें निकालते हैं, साइट ओवरहेड (Baustellengemeinkosten, BGK), मुख्यालय ओवरहेड (Allgemeine Geschäftskosten, AGK) तथा जोखिम और लाभ (Wagnis und Gewinn) को सही आधार पर जोड़ते हैं, मिट्टी-कार्य की उप-ठेकेदार बोलियों को बोली तुलना-तालिका (Preisspiegel) में समतल करते हैं, सुरक्षा रोक-राशि (Sicherheitseinbehalt) और बिक्री कर (Umsatzsteuer) के साथ 1. अंतरिम बिल (Abschlagsrechnung) तैयार करते हैं, और मूल कैलकुलेशन (Urkalkulation) से § 2 Abs. 6 VOB/B के अनुसार पूरक आदेश (Nachtrag) की कीमत निकालते हैं। हर संख्या को केस-बही से मिलाकर जाँचा जाता है, और हर ज्ञात गलती का एक नाम होता है। सीखने का लक्ष्य: पाँच कार्यों (लगभग चार घंटे) के बाद आप मार्कअप-आधारित कैलकुलेशन (Zuschlagskalkulation) के साथ VOB/A के अनुसार भरोसेमंद निविदा बना सकेंगे, उप-ठेकेदार की बोली को सही ढंग से समतल कर सकेंगे, VOB/B §§ 16 और 17 के अनुसार सही बिक्री कर के साथ अंतरिम बिल जाँच सकेंगे, और मूल कैलकुलेशन से § 2 Abs. 6 VOB/B के अंतर्गत पूरक आदेश का औचित्य सिद्ध कर सकेंगे।
फ़्रांस · FrançaisLandrevel स्कूल परिसर: मूल्य-अध्ययन से संशोधन-अनुबंध (avenant) तकनिःशुल्क कोर्स, लगभग 2 घंटे 15 मिनट, पाँच कार्यों में, एक काल्पनिक मामले पर: सार्वजनिक अनुबंध (marché public) में 10 कक्षाओं वाला स्कूल परिसर (अनुकूलित प्रक्रिया, CCAG-Travaux 2021), लॉट 02 मूल संरचना कार्य। सीखने का लक्ष्य: उप-विवरण (sous-détail) से बिक्री कीमत तक पहुँचना, समान दायरे पर उप-ठेका बोलियों की तुलना करना, मासिक भुगतान-दावे का अनुपालनयुक्त प्रारूप (मूल्य-संशोधन, TVA, रोक-राशि, अग्रिम) तैयार करना, और अनुबंध की कीमतों पर संशोधित कार्यों की कीमत निकालना। आप Morvennec Bâtiment में लागत अर्थशास्त्री हैं, जो Ille-et-Vilaine की मूल संरचना कार्य करने वाली मध्यम कंपनी है। लॉट 02 की DPGF की प्रत्यक्ष लागत (déboursé sec) निकालिए, बिक्री कीमत बनाइए, मुखौटा (façade) के उप-ठेकेदार को चुनिए, पहला मासिक भुगतान-दावा प्रारूप (décompte mensuel) तैयार कीजिए (मूल्य-संशोधन BT01, TVA, रोक-राशि, अग्रिम) और एक कार्य-आदेश (ordre de service) की कीमत निकालिए। हर संख्या को केस-बही से दोबारा गिना जाता है, और हर ज्ञात गलती का नाम होता है। दस्तावेज़ और आँकड़े वास्तविक फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार हैं।
इटली · ItalianoAppalto pubblico di lavori a misuraवालचेरासा स्कूल जिम: मात्रा-विवरण से वेरिएशन तकनिःशुल्क कोर्स, लगभग 2 घंटे 10 मिनट, पाँच कार्यों में, एक काल्पनिक केस पर आधारित: लोम्बार्डी के एक प्राथमिक विद्यालय का नया जिम, D. Lgs.
स्पेन · EspañolContrato de obrasवालदेलागुआ सिविक सेंटर: BC3 से अनुबंधेतर दर (precio contradictorio) तकनिःशुल्क कोर्स, लगभग 2 घंटे, पाँच कार्यों में, एक काल्पनिक केस पर आधारित: Ley 9/2017 (LCSP) के अंतर्गत खुली प्रक्रिया से निविदा की गई एक नगरपालिका सिविक सेंटर परियोजना। आप कास्तिल्या-ई-लेओन की मध्यम आकार की निर्माण कंपनी कंस्त्रुक्सिओनेस अर्लांसोन में पहले अध्ययन-तकनीशियन और फिर साइट मैनेजर हैं। अधूरे BC3 की विश्लेषित दरों (precios descompuestos) को दोबारा बनाएँ, 13 % GG और 6 % BI के साथ निविदा का आधार बजट बंद करें, छूट (baja) के साथ बोली लगाएँ, छत के उप-ठेकों की समान दायरे पर तुलना करें, संचयी मासिक प्रमाणपत्र तैयार करें और एक अनुबंधेतर दर (precio contradictorio) तय करें। हर आँकड़ा केस की बही के विरुद्ध दोबारा निकाला जाता है और हर आम गलती का एक नाम है। दस्तावेज़ और आँकड़े वास्तविक स्पेनी प्रथा के अनुसार हैं।
पोलैंड · Polskiब्ज़ोज़ोवा वोला का बालवाड़ी: लागत अनुमान से परिशिष्ट तकनिःशुल्क कोर्स, लगभग 2 घंटे 15 मिनट, पाँच कार्य, एक काल्पनिक केस पर आधारित: सार्वजनिक खरीद में स्थानीय निकाय के बालवाड़ी का विस्तार (मूल प्रक्रिया, Prawo zamówień publicznych 2019), लागत-अनुमान आधारित पारिश्रमिक (wynagrodzenie kosztorysowe)। लक्ष्य: विस्तृत गणना पद्धति से इकाई दरें निकालना (R, M, S, Kz, Kp, Z), मात्रा-विवरण (przedmiar) की जाँच, उप-ठेकेदारों की शुद्ध बोलियों की तुलना, आंशिक स्वीकृति (odbiór częściowy) के बाद अंतरिम चालान (VAT, MPP, गारंटी), और मूल्य-समायोजन (waloryzacja) के साथ अतिरिक्त कार्यों का मूल्यांकन। आप ग्राबेक बुदोव्निच्तवो sp.
यूनाइटेड किंगडम · Englishमात्राओं से निविदा तक: Ashbrook अनुमानAshbrook बिल की कीमत लगाइए: संसाधन-आधारित कंक्रीट दरें, सूचकांक से निविदा तिथि तक लाया गया लागत डेटा, NRM1 क्रम में प्रारंभिक व्यय (प्रीलिमिनरीज़) तथा ओवरहेड और लाभ, और सही क्षेत्रफल आधार पर प्रति m2 लागत। हर आँकड़ा Ashbrook उत्तर-बही से दोबारा मिलाया जाता है।
यूनाइटेड किंगडम · Englishपैकेज ख़रीदिए: Ashbrook चिनाई निविदाAshbrook पर तीन बोलियों वाली चिनाई उप-ठेका निविदा को दर्ज कीजिए, जाँचिए, खोलिए, समतल (लेवल) कीजिए और प्रदान कीजिए: अंकगणित की ग़लतियाँ, एक खाली अनिवार्य पंक्ति, कीमत लगाया जाने वाला अपवर्जन और अनुमान से आगे लाया गया बजट। हर आँकड़ा Ashbrook उत्तर-बही से दोबारा मिलाया जाता है।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook परियोजना पर NEC4 की क्षतिपूर्ति घटनाएँAshbrook पर NEC4 ECC Option B के अंतर्गत क्षतिपूर्ति घटनाओं (compensation events) का कोटेशन बनाइए, आकलन कीजिए और लागू कीजिए: बिल दरों से कीमत लगा कार्य-क्षेत्र (Scope) परिवर्तन, परिभाषित लागत (Defined Cost) जमा शुल्क (Fee) पर आँकी गई भौतिक स्थिति, प्रोजेक्ट मैनेजर (Project Manager) का उत्तर और समय-सीमा पार कर चुकी सूचना। हर आँकड़ा Ashbrook उत्तर-बही से दोबारा मिलाया जाता है।
यूनाइटेड किंगडम · Englishकार्बन मॉड्यूल में अग्रिम कार्बन: Ashbrook A1-A5मात्रा गणना की मात्राओं से Ashbrook के फ़्रेम और दीवारों का अग्रिम अंतर्निहित कार्बन (EN 15978 मॉड्यूल A1-A5) आँकिए: बिल इकाइयों में बदले गए कारक, परतदार दीवार बिल्ड-अप, परिवहन, साइट अपशिष्ट और साइट ऊर्जा, प्रति m2 GIA उसके दायरे के साथ रिपोर्ट। कारक घोषित केस मान्यताएँ हैं।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option Bमहीना 6 की लागत नियंत्रण: Ashbrook पर EVM और CVRAshbrook की महीना 6 की लागत स्थिति की रिपोर्ट बनाइए: NEC4 कीमतों (Prices) से लागत बजट, लागत-भारित अनुसूची से नियोजित मूल्य, साइट माप से अर्जित मूल्य, अक्रुअल सहित वास्तविक लागत, CPI, SPI, EAC और VAC, तथा क्षतिपूर्ति घटनाओं (compensation events) के बाद कीमतों (Prices) के सापेक्ष अनुमानित मार्जिन के साथ SOV पंक्ति के अनुसार लागत-मूल्य समाधान।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishAshbrook पर जोखिम प्रबंधन: रजिस्टर, EMV और आकस्मिकताISO 31000 के अनुसार Ashbrook के लिए ठेकेदार (Contractor) का जोखिम रजिस्टर चलाइए: NEC4 के अंतर्गत जोखिमों को स्वामी के अनुसार बाँटिए, 5 x 5 योजना पर संभावना और परिणाम का स्कोर दीजिए, EMV का मात्रात्मक आकलन कीजिए, आकस्मिकता को निविदा के जोखिम भत्ते से परखिए, महीना 6 में उसे अद्यतन कीजिए और तय कीजिए कि कोई उपचार लाभदायक है या नहीं।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook पर गुणवत्ता और हैंडओवर: निरीक्षण से क्लोज़आउट तकAshbrook पर गुणवत्ता और हैंडओवर चलाइए: EW1 कैविटी के लिए होल्ड पॉइंट वाली निरीक्षण और परीक्षण योजना, खिड़की अनुसूची से कीमत लगी अनुरूपता-विहीनता रिपोर्ट, कार्य-क्षेत्र (Scope) परिवर्तन बनने वाली RFI, हैंडओवर से पहले की पंच सूची, और CDM 2015 स्वास्थ्य व सुरक्षा फ़ाइल, ISO 19650 सूचना हैंडओवर तथा NEC4 रिटेंशन मुक्ति वाला क्लोज़आउट पैकेज।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook की साइट डायरी और दैनिक रिपोर्टफरवरी 2027 के ग्राउंडवर्क के दौरान Ashbrook की साइट डायरी रखें: श्रम और प्लांट रिटर्न, आगंतुक और निर्देश, NEC4 के 1-in-10-year मौसम डेटा के विरुद्ध परखे गए मौसम दिवस, SCL Protocol के अनुरूप क्षतिपूर्ति घटना CE-02 के समकालिक रिकॉर्ड, साप्ताहिक रिपोर्ट के आँकड़े, और डायरियों को बंद करना व हस्ताक्षर करना।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook साइट पर स्वास्थ्य और सुरक्षाप्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में Ashbrook साइट पर स्वास्थ्य और सुरक्षा चलाएँ: CDM 2015 के कर्तव्यधारी, F10 अधिसूचना और निर्माण-चरण योजना, गंभीरता x संभावना से अंकित सुरक्षा अवलोकन, घटना रिकॉर्ड और RIDDOR 2013 रिपोर्टेबिलिटी, US OSHA TRIR तुलना के साथ दुर्घटना आवृत्ति दर, और अवशिष्ट जोखिम सहित सुधारात्मक कार्रवाइयाँ।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishAshbrook पर अंतरिम भुगतान (US पे एप्लिकेशन सहित)Ashbrook पर NEC4 Option B आकलन का मूल्य निकालें: Y(UK)2 और Construction Act की समय-सारणी, X16 रिटेंशन के साथ अब तक किए कार्य का मूल्य, पे-लेस नोटिस और VAT; फिर Hollis Yard पर रिटेंनेज, संग्रहित सामग्री, चेंज ऑर्डर और लिएन वेवर के साथ US AIA G702/G703 पे एप्लिकेशन जाँचें। हर आँकड़ा केस डेटा से दोबारा निकाला जाता है।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishAshbrook पर BIM समन्वय और क्लैश डिटेक्शनAshbrook के मॉडलों का ISO 19650 के अनुसार समन्वय करें: तय करें कि फ़ेडरेटेड मॉडल में क्या जाएगा, BEP क्लैश मैट्रिक्स से क्लैश रन सेट करें, हार्ड और क्लीयरेंस क्लैश तथा डुप्लिकेट छाँटें, सही स्थितियों के साथ समूहबद्ध इश्यू उठाएँ, और डिज़ाइन-चरण के सुधार की लागत साइट पर सुधार से तुलना करें।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook पर हैंडओवर: O&M, परिसंपत्ति डेटा, दोष और रोकी गई राशिAshbrook का हैंडओवर करें: O&M मैनुअल और परिसंपत्ति सूचना पैकेज तैयार करें, PIM से AIM में स्थानांतरण से पहले COBie परिसंपत्ति डेटा को क्लाइंट के AIR से मिलाएँ, Completion के लिए स्नैग बंद करें, दोष दायित्व रजिस्टर को दोष अवधि के अंत तक चलाएँ, और NEC4 के तहत दोष प्रमाणपत्र (Defects Certificate) और अंतिम रोकी गई राशि का निपटान करें।
बुल्गारिया · БългарскиОбществена поръчка за строителство по ЗОПमात्रा-बिल और КСС: बेलोस्तेन स्कूलनिःशुल्क परिचयात्मक पाठ्यक्रम, लगभग 1 घंटा 45 मिनट, एक काल्पनिक केस पर पाँच कार्य: ऊर्जा-दक्षता उपायों वाला एक स्कूल। आप आयामों और विनिर्देशों से अग्रभाग, खिड़की-दरवाज़े, खुले स्थानों की पार्श्व परतें, छत और रंगाई की मात्राएँ निकालेंगे, खुले स्थानों की कटौती के स्पष्ट नियमों के साथ; ERP में मात्रा-बिल (КСС) तैयार करेंगे (मात्रा × इकाई दर, खंड, योग, वैट (ДДС) अलग से); और मसौदे में सामान्य त्रुटियाँ जाँचेंगे। आप Balkanterm Stroy EOOD में जूनियर लागत-अनुमानकर्ता हैं। यह सशुल्क पाठ्यक्रम “बेलोस्तेन स्कूल: КСС, फ़ॉर्म 19 प्रमाणपत्र और अप्रत्याशित निर्माण कार्य” की तैयारी है।
- बुल्गारिया · Българскиबेलोस्तेन स्कूल: मात्रा-बिल (КСС), फ़ॉर्म 19 प्रमाणपत्र (акт обр.) और अप्रत्याशित निर्माण कार्यलगभग 2 घंटे 10 मिनट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसमें एक काल्पनिक केस पर पाँच कार्य हैं: नगरपालिका स्कूल में ऊर्जा-दक्षता के उपाय, सार्वजनिक खरीद अधिनियम (ЗОП) के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद, फ़ॉर्म 19 प्रमाणपत्रों (акт обр.
बुल्गारिया · Българскиबेलोस्तेन का स्कूल: फॉर्म 12 अधिनियम, साइट डायरी, आवक निरीक्षण और NCRपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 2 घंटे, एक काल्पनिक मामले पर पाँच कार्य: नगरपालिका स्कूल का ऊर्जा नवीनीकरण। आप Balkanterm Stroy EOOD में तकनीकी प्रबंधक हैं। आप साइट डायरी रखते हैं, मापी गई मात्राओं के साथ छिपे कार्यों के लिए फॉर्म 12 के अधिनियम तैयार करते हैं, प्रदर्शन घोषणा के अनुसार EPS का आगमन निरीक्षण करते हैं, लागत और विलंब के साथ NCR खोलते हैं, और हस्ताक्षरित डायरियों तथा आदेश पुस्तिका के निर्देश के साथ सप्ताह बंद करते हैं। आप फॉर्म 12 और फॉर्म 14 का अंतर और यह सीखते हैं कि फॉर्म 2a अवसंरचना के लिए क्यों है।
बुल्गारिया · Българскиबेलोस्तेन का स्कूल: हस्तांतरण, चालू करना और वारंटीलगभग 2 घंटे का व्यावसायिक पाठ्यक्रम। यह पूर्णता चरण में काल्पनिक प्रकरण «ऊर्जा दक्षता उपाय, बेलोस्तेन गाँव का प्राथमिक विद्यालय» पर पाँच कार्यों में बँटा है: punch list की टिप्पणियों और अनुबंध के अनुसार रोक के साथ निरीक्षण अधिनियम (акт обр.
बुल्गारिया · Българскиबेलोस्तेन में व्यायामशाला: ZUT (क्षेत्रीय विकास अधिनियम) और नई निर्माण में अध्यादेश № 3 के अनुसार अधिनियमपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 2,5 घंटे, एक काल्पनिक मामले पर चार कार्य: नगरपालिका स्कूल के लिए नई व्यायामशाला, श्रेणी III। आप Balkanterm Stroy EOOD में तकनीकी प्रबंधक हैं। आप प्रोटोकॉल फॉर्म 2 के खंड III के अनुसार नियंत्रित स्तर दर्ज करते हैं, कार्यक्रम में रोक को फॉर्म 10 अधिनियम से और पुनः आरंभ को फॉर्म 11 अधिनियम से दर्शाते हैं, ढाँचे को शटरिंग, सरिया और वेल्डिंग के लिए अलग-अलग फॉर्म 7 अधिनियमों से स्वीकार करते हैं और ZUT (क्षेत्रीय विकास अधिनियम) के अनुच्छेद 154 के अनुसार डिज़ाइन से विचलनों का वर्गीकरण करते हैं।
ब्राज़ील · Português (Brasil)UBS विला एस्पेरांसा: SINAPI बजट, सामाजिक शुल्क और BDIपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 2 h 30, एक काल्पनिक मामले पर पाँच कार्यों में: एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई (UBS) का संदर्भ बजट, जिसे इतापारे (SP) नगरपालिका Lei 14.133/2021 के तहत निविदा में निकालने वाली है। आप 2026 के गैर-राहत (não desonerado) और राहत-प्राप्त (desonerado) दोनों व्यवस्थाओं में घंटावार श्रमिक के सामाजिक शुल्क (encargos sociais) की तालिका पूरी करते हैं, इकाई लागत संयोजन (composição) बनाते हैं, Acórdão TCU 2622/2013 के सूत्र से BDI निकालते हैं, दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं और अनुच्छेद 59 की 75 % और 85 % की सीमाओं से बोलियों का निर्णय करते हैं। हर मान की जाँच मामले की बही से होती है, और हर सामान्य त्रुटि का एक नाम है। पहला कार्य निःशुल्क है।
प्रोफेशनल प्रोग्राम 16
Ashbrook शृंखला: एक इमारत, जिसकी माप, कीमत, खरीद, बदलाव और कार्बन आकलन किया जाता है। प्रोफेशनल प्रमाणपत्र और चार ट्रैक। नामांकन जल्द खुलेगा; हर कोर्स निःशुल्क कार्य से शुरू होता है।
एस्टिमेट और खरीद 10
संयुक्त राज्य · EnglishHollis Yard: लकड़ी-फ़्रेम बहु-परिवार भवन की मात्रा गणना (takeoff) से मूल्य अनुसूची (schedule of values) तकPDF और DWG ड्रॉइंग सेट से कंक्रीट पोडियम के ऊपर बने 60-यूनिट, चार मंज़िला, Type V-A लकड़ी-फ़्रेम अपार्टमेंट भवन की मात्रा गणना (takeoff) कीजिए: निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकार-वार दीवारें, जिप्सम बोर्ड, बैट, शीथिंग, स्टड और उपचारित प्लेटें। लोडेड श्रम-घंटों से, अपव्यय और बिक्री कर सहित सामग्री से तथा उपकरण से यूनिट लागत बनाइए, बोली पूरी कीजिए और उसे G703 कंटिन्यूएशन-शीट के प्रारूप में मालिक की मूल्य अनुसूची (schedule of values) में बदलिए। हर आँकड़े को Hollis Yard लेजर से दोबारा जाँचा जाता है, और अनुमान लगाने वालों की हर आम गलती का नाम बताया जाता है। G702/G703 और A101/A201 AIA दस्तावेज़ों के नाम हैं; यह कोर्स AIA से संबद्ध नहीं है और इसमें AIA फ़ॉर्म का कोई पाठ उपयोग नहीं हुआ है।
संयुक्त राज्य · EnglishBrannock Partners: Chicago में कार्यालय के फ़िट-आउट कार्य की बोली लगानाChicago में 18,000 sf के कार्यालय किरायेदार-सुधार (tenant improvement) की बोली सामान्य ठेकेदार (general contractor) के रूप में बनाइए: CSI MasterFormat 2020 के डिवीज़न के अनुसार कार्य-क्षेत्र, सामान्य शर्तें (general conditions) बनाम सामान्य आवश्यकताएँ (general requirements), ठेकेदार की अपनी सामग्री पर Illinois का बिक्री कर, बोली के दिन HVAC स्कोप शीटों का भराव राशियों (plugs) और कीमत लगाए गए बहिष्करणों के साथ लेवलन, मालिक की प्रावधान राशियाँ (allowances) और आकस्मिकता (contingency), बीमा और बॉन्ड सहित संचयी मार्कअप की परतें, और अनुबंध राशि में जुड़ने वाले वैकल्पिक विकल्प (alternates)। दरें केस की धारणाएँ हैं; AIA दस्तावेज़ों के नाम बिना फ़ॉर्म-पाठ के और बिना किसी संबद्धता के उद्धृत किए गए हैं।
मेक्सिको · EspañolCentro Comunitario Las Jacarandas: इकाई-मूल्य पर आधारित अनुमानव्यावसायिक पाठ्यक्रम, लगभग 2 घंटे, पाँच कार्य, एक काल्पनिक मामले पर: संघीय धन से बना नगरपालिका सामुदायिक केंद्र, जिसकी निविदा LOPSRM और उसके नियमावली (Reglamento) के अंतर्गत इकाई-मूल्य पर निकाली गई है। आप लागत विश्लेषक हैं और बाद में Constructora Cerro Viejo के अधीक्षक। वास्तविक वेतन गुणांक (FASAR), चिनाई कार्यों के इकाई-मूल्य विश्लेषण (APU), बैकहो का प्रति घंटा लागत, अप्रत्यक्ष लागत और अग्रिम सहित वित्तपोषण, लाभ और हज़ार में पाँच (cinco al millar), 16% मूल्य वर्धित कर (IVA) सहित बोली, तथा एक असाधारण इकाई-मूल्य (precio unitario extraordinario) की गणना करें। हर आँकड़ा मामले की कार्यपुस्तिका से दोबारा जाँचा जाता है और हर सामान्य त्रुटि का एक नाम है।
जर्मनी · DeutschHaselmoor प्रशासनिक भवन: DIN 276 के अनुसार लागत गणनापेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 2 घंटे 20 मिनट, पाँच कार्य। मामला काल्पनिक है पर वास्तविक व्यवहार पर आधारित है: हेसेन में एक जल संघ का प्रशासनिक भवन, कार्य चरण 3। आप परियोजना वास्तुकार हैं: आप KG 300 की गणना स्तर 3 तक करते हैं, KG 400 के मानक दरों को क्षेत्रीय गुणांक और निर्माण मूल्य सूचकांक से अद्यतन करते हैं, पात्र लागत और HOAI शुल्क निकालते हैं, 19 % VAT सहित KG 100 से 800 की कुल लागत बनाते हैं और उसकी तुलना लागत अनुमान और लागत सीमा से करते हैं। हर आँकड़ा बही से मिलाया जाता है। कार्य 1 निःशुल्क है।
जर्मनी · Deutschहैसेलमूर लॉट 05: GAEB X83 से मात्रा-सूची संपादित करना और भरनापेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 1 घंटा 50 मिनट, एक काल्पनिक मामले पर चार कार्य, जो वास्तविक व्यवहार पर आधारित है: एक प्रशासनिक भवन के बाहरी इन्सुलेशन लॉट की VOB/A के तहत सार्वजनिक निविदा। आप बोलीदाता के एस्टिमेटर हैं: आप मात्रा-सूची को GAEB X83 के रूप में ERP में पढ़ते हैं, खिड़की सूची से मात्राओं की जाँच करते हैं, लागत-आधारित इकाई दरों से सूची भरते हैं, आकस्मिक और वैकल्पिक मदों के बिना बोली राशि निकालते हैं और ठेका मिलने के बाद सूची को अनुबंध-सूची में बदलते हैं। हर आँकड़ा ERP या बही से जाँचा जाता है। कार्य 1 निःशुल्क है।
यूनाइटेड किंगडम · Englishड्रॉइंग से कीमत तक: Ashbrook मात्रा गणनाPDF, DWG और IFC से दो मंज़िला स्वास्थ्य केंद्र की मात्रा गणना (क्वांटिटी टेकऑफ़), NRM2 शैली के नियमों (ब्रिटेन के मानक मापन नियम) के अनुसार माप, और लागत डेटाबेस से दरें लगाना। हर संख्या को Ashbrook उत्तर-बही से दोबारा मिलाया जाता है, और हर आम ग़लत उत्तर के पीछे का जाल बताया जाता है।
बुल्गारिया · Българскиबेलोस्तेन स्कूल: ZOP (सार्वजनिक खरीद अधिनियम) के अनुसार सार्वजनिक खरीद, अनुच्छेद 72 और अनुबंध संशोधनपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 3 घंटे, एक काल्पनिक मामले पर चार कार्य: नगरपालिका स्कूल के ऊर्जा नवीनीकरण के लिए खुली प्रतिस्पर्धा। आप बेलोस्तेन नगरपालिका की समिति के सदस्य हैं। आप VAT के बिना मूल्य प्रस्ताव दर्ज करते हैं, ZOP (सार्वजनिक खरीद अधिनियम) के अनुच्छेद 72 के अनुसार हर प्रतिभागी की जाँच बाकी प्रतिभागियों के औसत से करते हैं, जिसका औचित्य स्वीकार नहीं हुआ उसे बाहर करते हैं, पहले क्रम के प्रतिभागी को ठेका देते हैं और ZOP के अनुच्छेद 116 के अनुसार 50 % की सीमा के साथ अनुबंध संशोधन का आकलन करते हैं।
नीदरलैंड · EnglishTender stageIFC 4.3 मात्रा निकासी: मॉडल से बिल तकपेशेवर कोर्स, लगभग 4.5 घंटे, Kestrel Point Learning Centre के काल्पनिक IFC 4.3 मॉडल पर पाँच कार्य। फ़ाइल जो घोषित करती है (स्कीमा, इकाइयाँ, मंज़िलें) उसे पढ़ें, तत्वों को प्रकार के अनुसार समूहित करें, Qto_ आधार मात्राएँ (NetSideArea, NetArea, NetVolume, NetFloorArea, NetPerimeter) लें, डुप्लिकेट दीवार खोजें, मॉडल को अज्ञात माप-नियमों की सीमाएँ लागू करें और बिल की कीमत निकालें। आप मुख्य ठेकेदार की निविदा टीम के BIM समन्वयक और क्वांटिटी सर्वेयर हैं। हर आँकड़ा मॉडल और केस लेजर से आता है, और हर आम चूक का एक नाम है।
- नीदरलैंड · EnglishTender stageअनुमान डेटा ETL: लागत डेटा का आयात, सफ़ाई और मिलानपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 3 घंटे 30 मिनट, काल्पनिक Kestrel Point Learning Centre की निविदा लागत योजना पर पाँच कार्य। जर्मन संख्या-प्रारूप वाली उप-ठेकेदार की CSV फ़ाइल लोड करें, इम्पोर्टर की चेतावनियाँ पढ़ें, दोहराई गई पंक्ति हटाएँ और प्रस्ताव के कुल से मिलान करें; अस्पष्ट वर्कबुक को मैप करें ताकि योजना में शुद्ध दरें रहें; किलोग्राम को टन में और जाली को वर्ग मीटर में दरों सहित बदलें; पाउंड में 2024 की मूल्य-सूची को 2026 के यूरो में लाएँ; और संशोधित प्रस्ताव को जोड़ने के बजाय Position ID से भीतर लें। हर आँकड़ा ERP में जाँचा जाता है।
नीदरलैंड · EnglishPre-tenderAI-सहायता प्राप्त टेक-ऑफ़: दाम लगाने से पहले सत्यापित करेंपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 4.5 घंटे, काल्पनिक Larkfield Health Centre की फ़िट-आउट पर पाँच कार्य। बिल में AI टेक-ऑफ़ का मसौदा लोड है; आप उसे ERP के PDF टेकऑफ़ में ड्रॉइंग से सत्यापित करते हैं। आधे आकार की प्रति का स्केल तय करें, AI के कमरों के प्रस्तावों की एक-एक करके समीक्षा करें, जिन विभाजन दीवारों को AI ने सतह-दर-सतह मापा उन्हें दोबारा मापें, गलत गिने दरवाज़े के प्रकार, छूटी खिड़की और काल्पनिक रूफ़लाइट पकड़ें, और हस्ताक्षर से पहले दो इकाई-त्रुटियाँ ठीक करें। हर जाँच ERP में आपके काम को पढ़ती है; कोई भी जाँच भाषा मॉडल पर निर्भर नहीं।
अनुबंध और कमर्शियल नियंत्रण 4
जर्मनी · Deutschहैसेलमूर लॉट 05: VOB/B के तहत माप, परिवर्तन आदेश और अंतिम बिलपेशेवर पाठ्यक्रम, लगभग 2 घंटे, एक काल्पनिक मामले पर चार कार्य, जो वास्तविक व्यवहार पर आधारित है: VOB/B के तहत एक प्रशासनिक भवन की बाहरी इन्सुलेशन प्रणाली का बिलिंग। आप ठेकेदार के साइट मैनेजर हैं: आप संयुक्त माप को GAEB X31 के रूप में पढ़कर सूची संपादित करते हैं, § 2 (3) के तहत 10 % से अधिक मात्रा-वृद्धि का मूल्य निर्धारित करते हैं, § 2 (5) के तहत परिवर्तन आदेश की राशि निकालकर उसे अनुबंध में दर्ज करते हैं, और §§ 14, 16 तथा 17 के तहत रिटेंशन सहित अंतिम बिल तैयार करते हैं। हर आँकड़ा ERP या बही से जाँचा जाता है। कार्य 1 निःशुल्क है।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option BAshbrook पर विलंब और दावेAshbrook पर NEC4 दावा चक्र चलाएँ: पूर्व चेतावनियाँ और रजिस्टर, क्षतिपूर्ति घटना की सूचना और आठ-सप्ताह की समय-सीमा, Accepted Programme पर समय प्रभाव, विलंब के लिए Defined Cost plus Fee कोटेशन, और वही घटना JCT 2016 तथा FIDIC 2017 के अंतर्गत। हर आँकड़ा Ashbrook प्रोग्राम और केस डेटा से दोबारा निकाला जाता है।
यूनाइटेड किंगडम · EnglishNEC4 ECC Option B with Y(UK)2 and X16Ashbrook का नकदी प्रवाह पूर्वानुमान: S-वक्र, भुगतान की शर्तें और रिटेंशनठेकेदार के रूप में Ashbrook की नकदी का पूर्वानुमान लगाएँ: लागत-युक्त कार्य-अनुसूची से लागत का S-वक्र, आपूर्ति शृंखला की शर्तों के तहत नकद बहिर्वाह, रिटेंशन घटाकर NEC4 Y(UK)2 भुगतान समय-सारणी के तहत नकद आवक, नकदी का अंतर और उसकी वित्तपोषण लागत, पे-लेस नोटिस सहित माह 6 का वास्तविक बनाम पूर्वानुमान, और मुख्य अनुबंध तथा उप-अनुबंधों के रिटेंशन की रिलीज़।
संयुक्त अरब अमीरात · EnglishSidr Grove, दुबई: FIDIC के अनुसार अंतरिम भुगतान और रिटेंशनदुबई में एक काल्पनिक परियोजना पर छह कार्यों का पेशेवर कोर्स: FIDIC रेड बुक 2017 के तहत बन रहा सामुदायिक केंद्र। आप ठेकेदार के वरिष्ठ QS हैं। अनुबंध डेटा से भुगतान की शर्तें तय करें, ERP में अंतरिम स्टेटमेंट संख्या 7 बनाएँ, साइट पर पड़े प्लांट और सामग्री का मूल्यांकन करें, रिटेंशन को उसकी सीमा तक काटें, अग्रिम भुगतान लौटाएँ, इंजीनियर का प्रमाणपत्र दोबारा बनाएँ, देर से भुगतान पर वित्तपोषण शुल्क निकालें और हस्तांतरण पर रिटेंशन जारी करें। दिरहम में, 5 % वैट (UAE VAT) के साथ, दुबई की प्रथा के अनुसार; हर आँकड़ा केस खाते से जाँचा जाता है और हर आम गलती का एक नामित संकेत है।
इन फ़िल्टरों से कोई कोर्स मेल नहीं खाता।
वेटलिस्ट में जुड़ें
क्या शामिल है
- एक ही इमारत पर 16 पेशेवर कोर्स, 80 जाँचे जाने वाले कार्य
- हर कोर्स का पेशेवर प्रमाणपत्र और 4 ट्रैक प्रमाणपत्र
- पूरा टेंडर सेट: संशोधनों वाले ड्रॉइंग और एक मॉडल
- हर कोर्स के पहले 1 कार्य अभी से निःशुल्क हैं
नामांकन शुरू होने पर कीमतों की घोषणा की जाएगी।